定制加工合同
发表时间:2026-02-10定制加工合同(模板13篇)。
⧈ 定制加工合同 ⧈
合同签订地:
甲方: 地址: 邮编: 电话: 传真:
法定代表人: 乙方: 地址: 邮编: 电话: 传真:
法定代表人:
甲方委托乙方加工本合同中成品,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
注:以上费用含17%增值税。 第二条 加工成品质量要求 符合甲方的图纸要求。
第三条 技术资料、图纸保密原则 未经甲方书面同意,乙方不得向第三方提供和透露本项目的图纸及技术资料,其中模具厂及机加工协作厂除外。乙方在未经甲方许可的情况下,不得使用甲方模具向第三方提供铸件。任何情况下,甲方不得将乙方的生产工艺及技术透漏给第三方。 第四条 货款支付
合同签订日起三天内,甲方支付乙方50%产品预付款,产品生产完毕发至甲方之前需支付40%货款;余下10%作为质量保证金,发货30天内,甲方支付10%货款,乙方给甲方开具增值税发票。因铸造或加工产品报废,造成成品不足时,乙方需在40天内补齐。 第五条 验收标准和方法
按照附件、双方签署的图纸、资料、技术规范与行业标准进行验收。每批零件乙方需提供如下检验报告:
1. 铸件化检验报告;
2.成品尺寸抽检报告(每批产品每个规格抽检3件);
3.硬度检验报告。 第六条 交货地点、包装及运输方式
交货地点为乙方北京工厂。乙方只能对零件做简单的防磕碰包装(铁桶+泡沫)。如因运输和包装造成零件损伤,乙方不负责。如需单独包装,甲方需另外支付包装费用。乙方可应甲方要求协助安排运输,但风险及费用归甲方承担。 第七条 不可抗力
合同双方由于不可抗力的灾害或确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,可免予承担经济责任。
第八条 违约责任
双方应严格履行合同条款,如有违约,违约方应赔偿双方相应经济损失。 第九条 纠纷的处理
合同双方发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成向合同签订地仲裁机构申请仲裁;该仲裁为终局裁决,对双方均有约束力。仲裁费用由败诉一方负担。 第十条 其它条款
1.本合同自乙方收到甲方预付款起生效。
2.合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份,甲方和乙方各执一份;具有同等法律效力。
4.合同双方工作往来文件,经双方认可的传真件有效。
甲方: 开户银行: 帐号: 代表签字: 盖章: 签订日期:
乙方: 开户银行: 帐号: 代表签字: 盖章: 签订日期:
⧈ 定制加工合同 ⧈
根据平等、互利、双赢的原则,经甲乙双方协商,就甲方委托乙方加工塑钢门窗业务,特定立本协议。 工程名称:
一、委托方式:
1、甲方提供生产场地、生产设备以及原材料,由乙方提供人力。
二、生产加工
1、甲方具务相关生产场所,配备生产设备,并获政府部门生产许可。
2、甲方提供符合工程规格标准的原材料,乙方必须严格按照甲方的设计图纸尺寸、数量要求按时、按质、按量制作成品。
如因乙方原因造成成品不符合标准或工程延时,在甲方提出后,乙方应赔偿甲方所受的损失。
3、货物验收后因安装等,所产生的质量问题乙方不负责任。
4、甲方提供的生产场地及设备,因乙方技术原因,造成机器设备损坏,由乙方承担一切损失。
5、若甲方没有及时提供原材料,设备工具造成误工,由甲方承担一切费用,若甲方更改尺寸或与二次改造,由此
6、乙方在工作环境中发生的合理费用,如水电费等,在正常范围内由甲方承担。
7、在合同期内,乙方的人身安全由乙方付全部责任,并承担费用。
三、工地安装
1、甲方主动与工地甲方技术人员了解图纸情况,进行技术交底,绘制图纸交由工地技术人员审核签字认可,方能开始生产、安装。
2、安装完毕后在没有验收期间如外力破坏丢失等,造成的损失乙方不承担任何负责。
3、安装完毕,验收后(质保期内)的维修均由乙方负责(质保期为一年)。 年 月 日至 年 月 日。
四、付款方式
1、加工安装单价为每平方米 元人民币。
2、乙方按照甲方要求完成产品生产,框加工完安装完付工程款的40%,扇加工安装完预留工程款的3%作为质保金,剩余工程款一次性付清。质保金在质保期满后一次性付清
五、协议期限
1、本协议自签订之日起 年内有效。
2、协议到期后,经甲、乙双方协商可进行续签。
3、本协议只对 工程有效。
六、其他事项
1、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商。
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲 方: 乙 方: 法人代表: 法人代表: 电 话: 电 话:
协议签订日: 年月 日
⧈ 定制加工合同 ⧈
甲方: (加工方) 乙方: (委托方)
甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则,依照国家有关法律法规,经过友好协商后达成如下协议,以兹遵照执行:
一、加工方式、生产要求:
1、乙方公司所需产品( 岩棉板 )在甲方工厂加工生产,由乙方负责提供品牌标签材料。甲方提供产品原料进行生产、加工、包装。
2、甲方根据乙方所要求的质量等级、规格等负责生产,所生产出的产品必须达到国家质量、质检等权威部门的产品质量要求和认证。
二、甲、乙双方的权利和义务:
1、甲方所生产出的产品必须达到国家质量、质检等权威部门的产品质量要求和认证。如出现产品质量问题均由甲方全权负责。
2、在合作生产加工期内,甲方所生产出的乙方产品外包装上需印刷乙方的厂名、厂址、生产许可证、执行标准等相关信息,并以此作为乙方对外宣传所在的生产基地,甲方应积极配合乙方宣传。
3、乙方负责产品在所售区域的政府送检工作,甲方应予以积极配合并免费提供样品,费用由乙方支付。
4、乙方订货需提前五天时间以书面形式通知甲方,甲方在七天内负责把产品交付给乙方。
5、乙方收到产品后,应立即验收。如有数量不符,产品质量等问题,乙方须在七天之内以书面形式通知甲方,甲方核实确认后负责调换符合要求的数量、质量给乙方,并负责调换产品的往返运费。
6、合约期间,乙方在付完订金后,甲方到乙方处提取包材并有义务保护和维护好乙方包材。如在生产期间出现包材破损(不合格品除外)由甲方负责(具体以甲乙双方协商为准)。
三、价款及支付方式:
1、甲方根据乙方所需的产品规格、标准等生产加工,所需生产加工费用及运输费用等由双方协商后以每次乙方的盖有公章的书面生产加工单为结算依据。
2、乙方订货须预付货款总额的 % 作为定金,剩余货款分期支付或货到现场验收合格后一次性支付给甲方。
3、乙方只能将货款订金和货物尾款汇入甲方指定的公司帐号,账号: 户名: 开户行: 。
4、在双方合作过程中甲方如遇到产品原材料上涨等原因,甲方要求上涨价格需提前15天通知乙方,在甲方通知乙方前已经下过订单的产品甲方不得涨价。
四、合同的续签和终止:
1、协议到期后,乙方若有意续签须提前30日与甲方协商,在同等条件下乙方享有优先权。
2、本合同因下列情况而终止:
(1)合同期限届满,甲乙双方不再续签本合同;
(2)甲乙双方通过书面协议解除本合同;
(3)因不可抗力致使合同目的不能实现的;
(4)在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
(5)当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(6)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
(7)一方宣告破产或宣告解散;
3、本合同终止后,乙方应立即停止使用与代理销售有关的甲方任何的标识及知识产权。
五、争议的处理:
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第()种方式解决争议:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向***********人民法院起诉。
六、其他:
1、本协议有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
2、双方其他未尽事宜,由双方协商确定之后作协议附件与本协议具同等法律效力。
3、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本协议一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⧈ 定制加工合同 ⧈
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的要求,经甲乙双方友好协商,现就甲方工作人员工作服定制事宜达成以下协议:
一、服装品名、规格、数量、单价及金额:
二、服装款式:
服装款式:拉链夹克服。
三、定做方式、时间、地点:
1、方式:量体裁衣。
2、量衣时间:乙方应于20xx年6月19日至20日内对甲方人员上门进行量体裁衣。
3、量衣地点:由甲方提供能够满足测量正常进行的场所。
四、质量要求
1、做工需达到样衣标准,面料达到样衣要求。
2、质量及验收标准:乙方使用布料需为全新的未曾使用过的合格布料,达到国家服装产品质量标准,符合国家及行业的相关标准以及上条要求。到货后,甲方人员进行验收,对不符合样衣和甲方要求的,或存在瑕疵的,乙方应在十个工作日内修复完毕,无法修改的乙方应立即更换。
五、付款方式:
1、现金支付。甲方先支付乙方20xx元定金。
2、乙方按照订单提交所有成衣后,经甲方人员验收合格,甲方付至验收合格工作服总额的90%。
3、剩余的10%乙方在一个月之内保证不退色的情况下甲方支付给乙方,质量出现问题,将不予以支付。
六、合同的生效
1、本合同未尽事宜,可由双方友好协商解决。在未取得一致意见以前,仍然以本合同为准。
2、本合同以双方签字盖章为准,签订之日起生效,一式两份份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
委托代表人:
委托代表人:
电话:
__年__月__日:
⧈ 定制加工合同 ⧈
1、甲方应根据乙方的要求进行制作及外包装,具体制作及外包装标准详见《礼品定制采购明细清单》。
2、甲方在本合同签订之日起_______日内,将根据乙方要求制作的样品包括外包装交付乙方核实确定。
第四条 交(提)货时间甲方在样品通过核实认可之日起_______日内将符合本合同约定的商品全部交付乙方。
第五条 交(提)货地点
1、本合同项下商品的到货地点为乙方指定地点。
2、乙方如需要变更到货地点,应在本合同约定的交货日期前_______日通知甲方。
第六条 运输费用本合同项下商品的.运输由甲方负责,费用也由其承担。
⧈ 定制加工合同 ⧈
买方(甲方):有限公司 合同编号:
卖方(乙方):有限公司 签订合同时间: 年 月 日
为了明确甲乙双方各自的权利和义务,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,在平等互利的基础上,特订立本合同,以便共同遵守。
一.设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额
二.技术标准及售后服务:(乙方对产品质量负责的条件和期限)
1.甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应
2.乙方按双方确认的技术要求、技术图纸、图纸和报价单中标示的配置制作加工装配 不得更换配置
3.乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试
4.安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训
5.设备的质量保证期为一年,在质量保证期内,设备出现问题乙方技术人员保证在48小时内到达设备现场,及时排除故障迅速恢复生产,在质量保证期内零配件出现问题乙方免费第一时间维修更换,乙方技术人员将不定期到设备现场了解设备使用情况及介绍正确的使用和保养方法
6.乙方对设备终生跟踪服务,在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用
三.交货时间:
自合同签订甲方定金支付合同生效后 天内安装调试完毕交付使用
四.验收:
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续
五.设备交付及运输方式:
1、交货地点: 有限公司
2、运输方式:汽车公路运输
3、运输费用:由乙方承担
4、货物风险:自货物运至甲方工厂安装现场后转移至甲方,在此之前之一切风险由乙方承担
六.设备付款方式:
1.支付方式:银行转帐支付
2.支付时间:1.合同签订后,甲方支付合同总额40%为定金;
2.乙方货物到达甲方厂内安装开始时,甲方支付合同总额30%为工程进
度款;
3.余款双方验收完成后,一个月内付清。
3.开票时间: 验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可
抗事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行时,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关主管机关证明后,双方协商解决,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任
八.保密条款
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等
九.解决合同纠纷方式:
1. 本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相
互谅解的态度协商解决,若属单方违约,应由责任方承担造成的损失。
2.若协商不妥,则到原告方人民法院起诉
3.违约责任:甲乙双方每延期1周,按总价的1%作为违约金支付对方。
十.其它
1. 本合同经双方代表签字盖章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙双方各执一份
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
联系人: 联系人:
电话/传真: 电话/传真:
日 期: 年 月 日日 期:年月日
开 户: 开 户:中国农行灌口分理处 开户名称: 开户名称:厦门丰力机械有限公司 帐 号 帐 号:30400104000****
⧈ 定制加工合同 ⧈
订立合同双方:
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司,住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。
法定代表人张建军,懂事长。
委托代理人王成,男,北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管,住该单位。
被告中铁十九局集团有限公司,住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。
法定代表人左春文,董事长。
委托代理人张桂新,男,中铁十九局集团有限公司法律顾问,住该单位。
委托代理人赵彪,男,中铁十九局集团有限公司工程部部长,住该单位。
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员吴宏独任审判,公开开庭进行了审理,本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称,XX年9月27日,原告与被告订立加工合同,约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后,原告履行了合同义务,被告给付原告部分加工款后,余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元,诉讼费由被告承担。
被告辩称,原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷,是不合格产品,故要求驳回原告的诉讼请求,被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。
经审理查明:XX年9月27日,原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同,约定原告为被告加工全圆组合钢模板,用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标,合同价款204 934元,原告按照国家技术标准进行模板加工和设计,合同签订之日,被告给付原告预付款50 000元,原告下料完毕经被告确认后,被告支付100 000元,模板运至被告现场后,再支付 34 934元,剩余款项20 000元作为质量保证金,自组合模板投入使用开始计算,10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日,被告给付原告预付款50 000元,XX年10月19日,被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日,原告将加工完毕的模板交付被告。此后,被告未给付原告加工款。
上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同,系双方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,合法有效,双方应当恪守履行。原告履行了加工义务,被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题,因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定,亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题,故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求,证据充分,本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求,因原、被告双方并未约定违约金内容,故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定,判决如下:
一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元,自本判决生效之日起七日内执行清;
二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费六百四十九元,由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳),由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元,于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的,按自动撤回上诉处理。
⧈ 定制加工合同 ⧈
第一条 产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量。
第二条 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:质量要求及技术标准明细见附页,买方检验合格后收货,供方负责质量期限为一个月。
第五条 合理损耗及计算方法:棉纱回潮不超过8.0%(若超过8.0%按实际回潮折扣重量)。
第六条 包装标准、包装物的供应与回收:标准袋包装,每袋棉纱毛重不低于25.5公斤。
第七条 验收标准、方法及提出异议期限: 采用按照规定的各项指标要求及卖方样品抽验的方式,合格的卸车,如供方有异议,可派技术人员与买方技术人员共同检验,否则退回。
第九条 担保方式(也可另立担保和同):
第十一条 合同争争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商或调节不成的,依法向滨州市人民法院起诉。
第十三条本合同自合同签订后起生效。
第十四条其他约定事项:保证棉纱配棉不低于3级;采用空粘或机械接头。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⧈ 定制加工合同 ⧈
合同编号:_______________
甲方(定作方):嘉润公司
乙方(承揽方):_______________
鉴于:为满足客户订单需求,甲方大量需要指定型号产品;乙方系专业产品生产商。根据《_____》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。
③、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款。
第一条定作物情况:
1.1品名:_______________(应填写定作物的名称,不可用其简称或俗名代替)
1.2规格:_______________(应写明定作物具体的规格型号,技术要求复杂或特殊的,可以写明按照甲方提供的技术图纸定做,并将技术图纸作为合同附件)
④、剩余的合同标的额5%(_____元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题。
1.3数量:_______________(具体写明定作物的数量,并注明单位)
1.4备注:_______________(如无内容,在空格处划线)
第二条合同价款
2.1合同价款总额:_______________(应以大、小写两种形式填写,并注明币种)
2.2付款方式:_______________(应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式,建议货到付款,以作为产品质量责任的牵制)
①、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外。
2.3付款时间:_______________(写明年、月、日)
第三条加工成品质量要求及技术标准:
3.1质量要求:_______________(应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲
方具体要求,必须要写全称)
3.2技术标准:_______________(技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物
理化学参数)
3.3以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量
4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效。
4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供:
(注:如空格不够用,可以另设合同附件,写明见合同附件二)
4.3甲方于_____年_____月_____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的'原材料之日起日内检验完毕,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
就原物料及成品委托承揽加工事项,通过友好协商,于_________年___月___日双方同意订立合约条款如下,以为双方共同遵守:
第五条技术资料、图纸的提供和保密
5.1甲方负责提供技术资料和图纸。
5.2乙方在依照甲方的要求进行工作期间,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,
加工费、运杂费、保险费等款项的结算,应遵守结算纪律,坚持“钱货两清”原则,付款采每月结算形式并在乙方采购单及甲方发票上注明,亦可采用信用证结算方式。
5.3甲方要求对承揽物的技术性严格保密,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件;不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术;不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“)或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术;不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本;
各类物料及加工制成品质量标准按经甲方确认之乙方采购单、式样书、图纸、规格之约定,就有关标准之任何变更,应经双方同意始生效力。
第六条验收标准和方法
6.1验收标准:(写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收)
6.2验收方法:(写明全部或抽样验收的方法)
6.3甲方验收乙方所完成定作物的时间:(写明具体时间年、月、日)
6.4甲方验收乙方所完成定作物的地点:(写明详细地址)
6.5验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。
6.6对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷,甲方有权要求退还。
6.7双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定,费用由乙方垫付,由主张未被检验证明支持者最终承担。
甲方将加工制成品送达双方约定交付地后,乙方应于三日内验收,倘甲方未于此约定期间内接乙方验收结果之通知。
第七条交(提)定作物的时间和地点
7.1双方约定由甲方自提定作物
7.1.1自提定作物的时间:(写明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地点:(写明详细地址不可省略)
7.2双方约定由乙方送交定作物
7.2.1送交定作物的时间:(如选择了7.1,则在空格处划线)
7.2.2送交定作物的地点:(如选择了7.1,则在空格处划线)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当事先与对方达成协议,所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
本合同签订后,双方不得擅自变更和解除。确实无法履行合同,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方。
7.4交(提)定作物日期的计算:乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;以乙方通知的提取日期为准,
双方应信守职业道德,未经对方书面同意,不得将任何于业务过程中知悉对方包括但不限于生产工艺、技术、商业秘密及其它各类信息,泄露于包括对方员工在内之任何第三人,违者守约方保留一切法律追诉权利。
第八条包装要求及费用负担:
8.1包装要求:(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)
8.2费用负担:(写明包装费用由哪方承担)
第九条运输方式及费用负担
9.1定作物的运输方式:(写明是汽车、火车、水运或其他方式)
9.2运输费用由(如无内容,在空格处划线)承担。
第十条定作物的保修
第十一条定金及预付款
11.1甲方向乙方交付定金的数额:(大、小写两种形式填写)11.2甲方向乙方交付定金的时间:(写明年、月、日)11.3甲方向乙方交付预付款的数额:
1乙方提供给甲方的是海关监管保税料件,因此甲方在生产加工中所产生的边角料等需全部返还至乙方。如双方违反此条款所产生的一切后果由违约方承担。
12.1未按合同约定的质量交付定作物,若甲方同意接受的,不同意接受的,应当负责修理或调换,并承担元/每件的违约金。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收,
条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______________种方式解决:
12.2未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用和延期交货责任。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的,由乙方赔偿损失。
根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装。
12.3逾期交付定作物,应当向甲方支付未交定作物总价的%违约金。延期交货超过日的,甲方有权解除合同,由此造成的损失(包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等)由乙方赔偿。
298345.8元。最终标的以永宁县财政局预(决)算审查中心决算价为最终标的。
12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、
灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求完成,并承担逾期交付的责任。
必须经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的,甲方按该书架价值扣除%做为另行维修费用。
第十三条甲方的违约责任:
13.1超过合同约定日期付款,甲方应向乙方支付定作物总价‰的违约金。
13.2无故拒绝接收定作物,赔偿因此给乙方造成的损失。
13.3变更交付定作物地点或接收单位(人)时,承担因此多支出的费用。13.4其它违约责任:(如无内容,在空格处划线)第十四条争议的解决方式
③、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后5日内,甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的价款。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第(只需填写一或者二)种方式解决:
④、剩余的合同标的额0%价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题。
(一)向(具体写明_____委员会的确切名称,如:不能将“深圳_____委员会”写为“北京市_____委员会”)_____委员会申请_____。
(二)向(根据有利于我方的原则,在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一)人民法院起诉。
①、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外。
第十五条本合同签订地点(应详细填写合同签订的地点,如:深圳市_________区)
第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式份,双方各执份。
以下无合同正文。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
地址:_______________地址:_______________
电话:_______________电话:_______________
⧈ 定制加工合同 ⧈
甲方:____________
乙方:____________
双方根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规,经友好协商,就甲方向乙方订购礼品的相关事宜达成以下协议条款以资共同遵守。
第一条 标的物
1.1本合同项下定制礼品的名称、数量、单位、单价、金额等详见附件《礼品定制采购明细清单》。
1.2甲方如需变更前款商品种类、数量等,应在乙方交货前通知乙方。
第二条 价款及支付
2.1本合同项下商品的总价款为人民币¥ ________元(大写金额:____________人民币 ________元整),合同签订时,甲方支付 ________元作为合同定金。
2.2如甲方根据需要按1.2条的约定进行商品及数量变更后,本合同的总价款以实际采购商品的总价款为准进行结算。
2.3甲方应在收到乙方全部商品并验收合格之日起__________日内支付全部价款。
第三条 商品制作要求及包装
3.1乙方应根据甲方的要求进行制作及外包装。具体制作及外包装标准为:____________ 。
3.2乙方在本合同签订之日起__________日内,应将根据甲方要求制作的样品包括外包装通知甲方验收。在甲方认可后,该样品封存在甲方,作为乙方交货时双方验收的标准。
3.3如乙方提供的样品不符合甲方要求,乙方应在__________日内予以改进,并将重作样品通知甲方验收。
3.4如乙方经重作,样品仍不符合甲方标准,甲方有权解除合同,乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失。
3.5如乙方应甲方要求,在本合同项下的商品上添加甲方提供的商标、标识或图片、设计外包装和进行其他再加工的,该标识、图片或包装设计有关的知识产权归属甲方。乙方不得以任何理由进行复制、使用、销售或允许第三方使用、销售。
3.6乙方对其制作的本合同项下的商品承担知识产权担保责任。除由甲方提供的商标、标识、设计或图片以外,因乙方使用第三方商标、标识、设计、肖像、图片等而导致知识产权纠纷或其他侵权纠纷,给甲方造成损失的`,乙方应承担全部赔偿责任。
第四条 交货时间
乙方应在样品通过验收之日起__________日内将符合本合同约定的商品全部交付甲方。
第五条 交货地点
5.1本合同项下商品的到货地点为甲方指定地点。
5.2甲方如需要变更到货地点,应在本合同约定的交货日期前通知乙方。
第六条 运输费用
本合同项下商品的运输由乙方负责,费用亦由其承担。
第七条 商品验收
7.1乙方将商品运送至甲方指定地点后,双方应按本合同附件及双方认可的样品对商品进行现场验收,如果商品运至甲方指定地点后,经甲方书面通知,乙方不参加验收,则甲方有权自行对商品进行验收,其法律效力应等同于上述双方共同进行的现场验收。
7.2验收合格后,双方签字确认,双方确认之日为商品现场验收合格之日,但甲方在__________日内不通知乙方确认视为验收合格。
7.3如在现场验收中发现乙方提供的商品不符合合同的约定或与样品不符,乙方应在甲方要求的期限内补足、更换。补足、更换后的商品应符合合同要求。
7.4商品现场验收合格后,如在使用过程中发现质量问题,甲方有权退货或由乙方在甲方要求的期限内重新提供合格产品,同时乙方应承担违约责任。
7.5本合同约定的商品的风险,在双方或者甲方完成验收之后,由乙方转移至甲方承担。
第八条 违约责任
8.1本合同全部条款双方均需严格遵守,任何一方违约应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
8.2如果乙方延迟交货,则乙方应向甲方支付逾期交付违约金,每延迟一天,按本合同总价款的__________%计算违约金。延迟超过__________日的,甲方有权解除合同,乙方应按上述规定支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
8.3如果甲方延迟付款,则甲方应向乙方支付逾期付款违约金,每延迟一天,按本合同总价款的__________%计算违约金。延迟超过__________日的,甲方应按上述规定支付违约金,违约金不足以弥补乙方损失的,甲方还应承担赔偿责任。
8.4在下列情况下,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方已支付的全部价款,并按照合同总价的__________%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
8.4.1逾期补足、更换或补足更换后不符合要求;
8.4.2商品在使用过程中发现质量问题,甲方退货的;
8.4.3其他:____________ 。
第九条 不可抗力
9.1本合同所称不可抗力,是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。
9.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时,应在不可抗力发生之日起的__________日内通知本合同的其他方,并在不可抗力发生之日起的__________日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。
9.3 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除责任。
9.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行__________日或以上时,甲方或者乙方均有权终止本合同,并书面通知对方。
第十条 争议解决
10.1本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。
10.2凡因履行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议,若双方不能协商解决,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 其他
11.1本合同自甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
11.2本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
11.3本合同生效后,凡需对本合同条款进行修改或补充时,应经双方协商后,以补充协议方式予以明确,补充协议经双方签字盖章后生效。
11.4本合同一式____份,甲方持____份,乙方持____份,具有同等法律效力。
甲方:____________ 乙方:____________
授权代表:____________ 授权代表:____________
签订日期:____________ 签订日期:____________
⧈ 定制加工合同 ⧈
甲方:
电话:
乙方:
签定日期: 年 月 日
营销经理:
电话:
设计经理:
电话:
销售顾问:
电话:
鉴于甲方为定作人,向乙方定作所需产品,经过乙方的测尺、设计、核算以及双方的沟通,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,达成协议如下:
一、产品项目、数量、材质等
1、定制产品材质:柜体材质: 柜门材质:
油漆工艺:
2、甲方确认所定作产品及配套产品的具体项目、数量等详见产品清单明细。
3、甲方确认所定作的产品及配套产品的具体尺寸、安装等详见产品设计图纸。
二、定金及交付
1、甲方应在本合同签订之日向乙方交付定金 %人民币 元整,(大写)
2、待甲方与乙方签订销售定制合同后甲方付款时,该定金抵充甲方应付乙方的款项。
三、产品定购流程
1、定单
单项产品交10000-20000元定金,全屋定制产品交定单金额的40-60%。
2、预约初尺
需提前通知我司设计人员上门初测,初测后 个工作日出初测图。
四、确认初测图纸
设计人员出具初测图纸后,第一时间预约您沟通方案,您可根据实际需求同设计人员进行沟通,合理调整图纸。待调整完毕后,设计出具最终初测的修改方案及该方案的水电位图、打底图和效果图,您需将图纸交施工单位且要求其严格按图施工。
五、予以复测条件
为了保障乙方产品的尺寸明确,甲方工地现场需配合乙方达到以下复尺条件:
1、厨房墙面及地面砖的.铺贴完成;
2、房间内门槛石及窗套石铺贴完成;
3、现场木制打底按乙方进行调整;
4、公共区域地面铺贴/水平高度;
5、公共区域墙板与大理石对接接口位置处理方式;
6、室外铝合金门安装完毕;
7、卫生间瓷砖的铺贴完成(卫生间房门制作需尺寸)
六、确认复尺图纸
七、付款签约
您在确认完图纸、施工项目的基础上,本公司核价部会予以最终的合同报价, 待双方确认后,与您签订合同,按合同支付方式,本公司安排生产。
八、送货、安装、验收
安装合同安装日期,本公司安排送货安装,安装完毕后,您进行产品验收。
九、验收标准
1、产品质量参照国家相关标准,展厅和图片样品仅供参考,因材料每批次不同,制成品与展厅样品有微小差距属合格产品。木皮、原木都属天然木材,有色差和小结疤、有轻微开裂属正常现象。以上都不属于质量问题,符合合同约定,甲方予以确认;
2、单组柜体高度、宽度,在正负5CM以内的变动,内部结构不变,局部内部正负3CM以内的变动,无需客户二次签字认可。(类似墙体不垂直误差1-2CM的,预留安装缝隙等其他原因,设计图纸合理调整);
3、乙方在甲方确认方案后、即可生产、安装。在图纸确定下厂后3日内,甲方若对定制产品的材质、尺寸、型号、色号、安装位置有改动,需告知设计师,经双方协商签订补充协议。如甲方改动方案在本合同签订3日后提出,需由提出方对所造成的材料等费用损失及延迟交货等承担责任;
4、因定制产品特殊性,如乙方产品出现不可避免的问题或需返厂跟补件情况,乙方应当天返厂或重做,返工及安装运费由乙方承担,返工及安装的期限为18-30天,并确保不会影响甲方其余的装修事项及房屋整体装修交付期;
5、产品验收后,由甲方负责现场保护,如出现损毁,与乙方无关,乙方在收取成本费后可配合甲方进行修复。
十、其他约定
1、当地所在市区内免费送货,超出市区则加收相应的运费。
补充条款:
本定单合同一式叁份,甲方壹份,乙方贰份。自双方签章之日起生效,如在履行中发生争议式纠纷,甲、乙双方应协商解决,也可向合同签订地法院申请诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
年 月 日
年 月 日
⧈ 定制加工合同 ⧈
甲方:
乙方:
甲乙双方通过友好协商,乙方在20xx年8月20日为甲方加工生产以下产品:
合计总数量:750PCS 总金额:9000元
甲方根据纸格耗量将生产所需原材料发放给乙方,并由乙方指定人员签字领取,如果过后发生数量短小,甲方概不负责,一律有乙方承担(甲方也可以代其采购);如果却因甲方算错耗量而产生补数,甲方负责补齐;如果出现原材料质量问题或生产所要求的材料不相符时,乙方必须在收货后一天内提出异议,否则乙方承担责任。生产后剩余的原料,不论好坏一律退还甲方。生产所需线、胶水等有乙方自行解决。乙方负责“所有”材料包括线、纸皮、胶水等。
一、 在生产前,乙方必须参照甲方提供的板袋自行制作合格纸格,并须提供产前板,经甲方确认无误后,方可过行大货生产;如果乙方违反此要求而生产的后果,由乙方全部承担。
二、 乙方必须严格遵循甲方的产品品质要求生产大货,且需积极配合协助甲方所派查货人员对所加工产品进行品质查验工作,品检合格后方可向甲方交货。
三、 乙方必须将产品上的胶水、线头清理干将后方可交货。
四、 如需要乙方包装时,必须经甲方品检人员检验合格后方可包装,否则,所产生的任何损失由乙方全部承担。
五、 未经得甲方同意,乙方不得伪造甲方的任何产品商标及样板,并不得私处供给其他厂商和客人;同是示经甲方许可不得私自将甲方产品外发,若因而导致甲方有任何损失,均由乙方承担全部责任。如甲方许可乙方外发,乙方有义务协助甲方品检人员到乙方外发厂对其所加工的产品品检。
六、 乙方必须保障甲方之出货品质,若因乙方疏忽造成不良品出货而造成日后客户索赔,均有乙方负责。
七、 到交货时若乙方不能准时交货交货或因质量问题而造成一切损失均由乙方全部负责。
八、 乙方将成品交给甲方时,必须开送货单由乙方签收;乙方结账时需拿出经甲方签收的送货单,方可进行结算。
九、 付款方式:乙方将成品交给甲方,经甲方质检检验合格后,在20天内分次付清加工费。
十、 加工方式:纯加工:甲方提供(主料、副料、里布、五金、拉链布)
十一、交货日期:20xx年xx月xx日上午一定交到我公司包装部。
十二、本合同示经双方同意,不得更改。执行本合同如发生争议,由双方负责人协商解决,协商不成,方可所在地人民法院直诉。
十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
附件:生产指款单
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人: 负责人:
年 月 日 年 月 日
⧈ 定制加工合同 ⧈
机械委托加工合同范本-加工合同
在当今不断发展的世界,合同出现的次数越来越多,它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家整理的机械委托加工合同范本-加工合同,欢迎阅读与收藏。
甲方(委托方):
乙方(制作方):
委托方和加工方合称为“双方”。 委托方与加工方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:
一、 委托加工项目
1、委托加工产品:
2、数量: 台
3、合同总价:¥ 元(大写: )
4、交货期限:按协议签订日起 天内交货。
二、 委托方式和范围:
甲方提供测试设备的相关安装尺寸及测试台的功能及外形尺寸等技术资料,乙方按照甲方技术资料进行测试台零部件的加工、装配,甲方委派专职技术相关人员进驻乙方现场,按照技术文件进行检验、验收。
乙方自行安排加工、装配场地,承担零部件加工费用,并免费提供办公室,作为甲方的现场生产协调、质检及发货人员的`办公场所。
三、 实施细则:
1、乙方自行采购的原材料、外购件及配套件,其质量问题由乙方负责。
2、委托加工期间,乙方作为定点加工单位,需严格按照甲方所提出的技术要求及工艺流程,保质保量的完成甲方所委托的各项产品的加工制作。乙方需根据《生产计划表》,严格按计划表完成加工任务。4、甲方所委派的质检人员,作为甲方的授权代表,对乙方所加工制作的所有产品拥有否决权,不达标及不合格产品均不得验收入库。
四、 包装要求及交货地点,运输方式
1、详见附件1:《产品委托加工清单》。
五、 结算方式
1、甲乙双方合同签订起,甲方应向乙方交付货款总额 30%为订金。
2、乙方全部交货后,由乙方开具普通发票交与甲方。
3、甲方以现金或银行汇款方式与乙方结算。
六、 违约责任
1、乙方必须严格按照双方规定时间交货,如逾期交货,乙方应向甲方支付货款5 %的违约金。
2、乙方所购原材料的缺陷或使用不符合规定的原材料而影响产品质量时。甲方有权要求乙方重做,减少价款或赔偿损失等违约责任。
七、 附则:
1、本委托加工协议,自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各持一份。
2、未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表(签字):
代表(签字):
日 期: 年 月 日
日 期: 年 月 日
- 想了解更多【定制加工合同】网的资讯,请访问:定制加工合同
